不管是签订什么类型的合同我们都要保持清晰的思路,为避免日后出现协议纠纷,我们需要提前制定好约束双方行为、保障各自利益的合同,职场好文网小编今天就为您带来了房屋承包建筑合同8篇,相信一定会对你有所帮助。
房屋承包建筑合同篇1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》等其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,现就乙方承接甲方维修项目工程事宜订立本合同,以共同遵守。
第一条 工程概况
1、 工程名称:鄯善县委党校墙面粉刷及维修改造项目。
2、 工程地点:鄯善县委党校办公楼。
3、维修工程内容:
(1)一层矿棉板吊顶约200平米,每平米60元。
(2)更换一层所有房间及过道墙面的粉刷约1100平米,每平米13元。
(3)办公楼的灯具、自来水等的更换及维修。
第二条 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期共计 天。
第三条 合同组成文件
1、 本合同原件
2、 本合同专用条款
3、 本合同通用条款
第四条 工程款及支付方式
1、本合同工程款总额为人民币 元(此为含税价)。
2、支付方式:本合同签订生效且乙方人员设备进厂后支付总工程款的 ,工程完工验收合格后支付总工程款的 ,预留总工程款的为质保金,工程验收合格一年后支付。
第五条 权利义务
(一) 甲方的权利和义务
1、 提供与工程有关的资料、技术要求及规范,向乙方发出开工或停工的指令,对原施工方案的变更签证。
2、 施工过程中随时对工程质量、工程进度等进行监督检查并提出整改意见。
3、 现场确定施工范围,核实工程量。
4、 组织相关单位进行验收,评定质量标准。
5、 按合同约定的期限支付工程款。
6、 负责各部门的关系协调,为乙方施工提供便利。
(二) 乙方的权利和义务
1、 按照甲方提供的技术要求施工,随时接受甲方监督检查。
2、 提供相关的施工方案。
3、 按约定方案施工,工程不符合约定的质量及技术标准,乙方应当拆除和重新施工,费用由乙方承担,工期不予顺延。
4、 及时清理施工过程中的建筑垃圾,保证施工现场干净、整洁。
5、 做好施工过程中的安全管理,抓好安全生产,严防事故发生,因施工中出现安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
第六条 合同的变更
1、 若涉及工程变更或增加工程量,应当经甲方确认,由甲方有关负责人签字后生效。
2、 变更工程量在总承包价20%以内,无需追加合同,超过20%,须另行订立合同。
第七条 违约责任
1、 甲方擅自使用未经验收合格的工程,造成的损失由甲方承担。
2、 乙方未按合同约定期限完工,除不可抗力的原因以外,应向甲方支付延期违约金,每日按合同总价款的千分之三计算,
第八条 争议解决办法
合同履行过程中出现的纠纷由双方协商解决,协商不成应向鄯善县人民法院投诉。
第九条 合同生效
本合同一式四份,甲方三份,一方一份,均具有同等效力,甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋承包建筑合同篇2
甲方(以下称业主): 乙方(以下称承包商):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 房屋建筑工程(以下称本合同工程)
工程地点:丹____县
工程结构:半框架结构
建筑面积:以实际丈量为准
二、工程承包形式
包人工费、包架材。
三、工程承包范围
承包范围:本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括:
1、图纸内所有土建工程施工、楼梯大理石铺设。
2、楼地面按照甲方要求施工到位。
3、油漆、涂料除外。
4、给排水管道由乙方安装,电器及信号线路依照设计图纸进行预埋,线路安装至照明及控制终端。
5、室内墙面为中级抹灰。
6、门窗依照设计图纸预留洞口,并做好放线等配合事项,门窗安装由甲方负责。
7、工程用水、电费及材料试验费由甲方负责。
8、外墙部分:全部墙面为水泥砂浆细拉毛。
9、所有防水工程由甲方负责
10、楼梯栏杆焊接由甲方负责。
1
1、垃圾外运,均由甲方负责。
1
2、未提及部分甲乙双方协商解决。 施工要求
①地工基础:深度70公分 宽度60公分 里面宽度40公分
②墙体外墙
3.7 内墙
2.4 砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆,强度要达到(150号).四角有构造柱 四角和内样交换处一般要求80公分 配两根6毫米拉接筋 沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖 一铲灰 一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。
③圈 过梁:过梁高度不低于12公分,钢筋直径不宜小于10毫米,刚箍直径不低于6毫米,最大距不宜超过250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋顶先脚板,钢筋不宜12毫米,距离16公分,混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分,后面15公分,炉灰上面5公分混淋土,2公分沙浆抹广 抹墙里外水泥沙浆抹广13
⑤地板砖6060黑白由甲方自选定价10元一块,如造过10元由甲方自付,砖黑白由甲方自选卫生间墙砖,不低于
1.8元,墙内刷房池涂料,电线用4平米铜芯线,每件房一只热光灯 插座一只 开关一只
⑥门窗: 内门用实木门,窗户。塑钢海螺牌外门,防盗门,乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商
⑦室内自来水,下水管由乙方负责。工程工期为:________年____月____日(公历农历)________年____月____日(公历农历),按日历工期计算。乙方应按时施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米减少工钱 元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
四、工程期限
1、本合同承包商进场时间暂定为________年____月____日,整个工程在________年____月____日之前完成。
2、本条款所规定的合同工期,是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。
3、乙方必须采取一切措施保证如期达到,不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢,不能满足确保关键工期的要求,甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向业主提出任何的补偿。
4、乙方必须按甲方要求,在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。
5、甲方保留对工程暂时停工的权利,乙方不应拒绝。
五、工程质量:合格
1、工程质量标准:国家质量检验评定标准及本合同条款的关约定。
2、无论甲方是否进行并通过了各项检验,均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任,除非质量问题是由于甲方的原因引起,而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。
3、无论工程材料是由否有甲方供应,均不解除乙方所负的工程全面质量的责任,乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查,拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。
六、承包方式和合同价
1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价255元㎡,结算以实际施工面积(楼层表面面积按竣工实测单层面积汇总后计算工程造价,悬挑部分据实结算)为准。
2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任,以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。
3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
4、在合同履行过程中,甲方提出的任何建议、方案、要求,不管承包商是否采纳,承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外,其余一切情况合同费用均不作任何调整。
5、除非合同中另有规定以外,合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法,承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。
6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准,由此引起的费用、后果均由承包商负责。
七、工程付款
每层主体完工付当层50%工费,主体竣工付50%承包费,内粉完工付至70%承包费,外粉完工付至90%承包费,工程完工后暂扣5%为质量保证金,期满付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方应安全、文明施工,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由承包人负责。
2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育,对每一项工序进行安全技术交底,对施工人员进行人身保险投保,发放安全防护用品等,配备专职安全员。
3、因承包人原因发生的一切不安全责任事故,全部由承包人承担一切损失,甲方概不负责。
九、质量保修
承包人应对工程的质量进行保修,保修期限为水电管线、土建各________年。
十、发包人的工作
发包人承包工程的所有施工的建筑用料材料,做好三通一平工作。
十一、承包人的工作
承包人承包工程的人工费、架材、架板、机械设备及铁丝、钉子等低价易耗品。在施工中外墙面水泥砂浆不得与相邻楼房墙面相互结合,所有落地沙灰随清随用,不得浪费。
十二、延期及违约责任
1、由于承包商的原因造成工程延期的,承包商必须向业主支付误期赔偿费,业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费,但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算,由承包商向
业主支付。
3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款和供应材料,若违约,除乙方不负违约责任外,甲方应向乙方付违约金5000元。
十三、工程移交后保修服务期
1、根据出台的《建筑工程质量保修条例》明确的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同约定本工程在正常使用条件下,主体结构工程保修期限________年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为________年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。
2、未明事项,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行。
十四、材料、设备的采购、供应和保管
1、甲方负责本合同所有材料、设备的采购和供应,乙方有义务为业主的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。
2、乙方除在施工组织设计中给出业主采购的材料、设备供货计划外,还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。
3、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对承包商的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。
十五、其他事项
1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。
2、乙方在此与业主立约,保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工、修补缺陷并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
3、考虑到乙方将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任,甲方在此立约,保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。
十六、合同生效
本合同至签订之日起生效,甲、乙双方各执正本一份。
合同订立时间:________年____月____日
合同订立地点:
甲方:(签字、手印) 乙方:(签字、手印)
住所: 住所:
电话: 电话:
房屋承包建筑合同篇3
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 _____________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:__________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年;
3.装修工程为_____年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______年;
5.供热与供冷系统为____________个采暖期、供冷期;
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__________年;
7.其他项目保修期限约定如下:______________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:_____________。
本工程质量保修书,由施
工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):____________ 承包人(公章):____________
法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________
_________年_______月______日 _________年_______月______日
房屋承包建筑合同篇4
甲方:
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方将新秒镇_____________等私人联建房的所有建筑施工工程承包给乙方,具体协议内容如下:
一、承包工程概况
工程名称:________________________________
地 点: ________________________________
建筑承包规模__________,结构为______________砖体七层,建筑高度为____________m(具体内容以施工设计图为准)。
二、工程承包内容和范围
主体工程:建筑内外墙、屋面工程、房顶工程、钢筋工程、木工置木模工程、外墙搓沙(不含贴砖)。
机械安装、水电安装。
乙方承担全部建筑所需的一切用具、机具、板材、跳材、甲方负责水、电通,用量费用。
三、承包单价
1、按建筑规划面积计算,每平方米______元,另______元安全劳保费在内。
2、点工按_________元/天计算。
四、质量要求
乙方必须按照甲方的施工要求,不得浪费材料。如有质量不符合造成的经济损失由乙方自行负责,甲方在乙方的承包施工款中扣除,在施工中必须按照国家建筑规范进行施工。
五、安全责任
1、乙方在施工中必须注意安全,做好安全防范、措施,严格按照安全操作要求施工,不得违章操作和违章指挥。如在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故,经济损失在5000元以内,由乙方负责,超出保险公司赔付后剩余金额由甲方承担70%,乙方承担30%。
2、在施工中必须保持施工场地清洁,建筑物堆放成型,做到安全文明施工,对工人必须经常进行安全质量教育,组织工人定期开安全质量会,并作好记录交工地负责人和甲方备案。
3、乙方必须服从甲方合理安排。
六、工期和付款办法
1、每做两层按完成的工程量________付款(约120元/㎡),开工后不得无故停工,保证工地上技术工和小工要有15人以上。如有雨天就干雨天的活,总之必须保证安全和质量的原则上提前完工,提前完工奖给乙方壹仟元整,延误工期五天扣除壹仟元整,依次计算。连续停工10天以上,乙方的租金由甲方承担。
2、开工时间于_____年___月___日,完工时间____年___月___日。工程完工后,经检查验收合格后一次性付清人工费,并留贰千元保证金。如在一年内不出质量问题,甲方全部退还给乙方。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后产生法律效力。以上协商甲、乙双方共同遵守,双方均不得违约,本合同工程完工结算后自然失效。
甲方: 乙方:
年 月 日
房屋承包建筑合同篇5
甲方:____________
乙方:____________
甲方雇请乙方在______建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算),为了明确双方各自职责,确保工程质量,明确经济目的,现经甲、乙双方协商,在平等、自愿的原则下达成以下条款:
一、乙方以包工包料的方式予以承建
每平方米的单价1016元计算(大写:壹仟零壹拾陆元整),大包干价一旦签订后不受任何市场、物价、国家对建筑业单价调整的影响,不作任何调整。
二、乙方承包的工程项目的.钢筋用法
钢筋采用________,钢筋型号为:柱子16,地圈梁4根16二层圈梁为4根16,板面分别采用8和6的钢筋,间距15厘米,架空承重梁用22和18,按要求布设墙体抗震钢筋,其他钢筋按甲方提供设计图布设。
三、水泥的用法
1、现浇梁、板、柱、刚性屋面均采用滇西普硅42.5级;
2、毛石灌浆、砌砖、抹灰、贴瓷砖、地板砖、波型瓦采用剑川普硅32.5级。
3、梁、板、柱、刚性屋面混凝土标号不低于c25。
四、装修包括以下内容(如果购买材料的实际价格超过以下规定的各项价格,由甲方补贴给乙方)
1、地板为烤漆小木地板,价格为每平方米120元(大写:壹佰贰拾元整每平方米);
2、卫生间、操作间、第一楼门外走道及其他需贴瓷砖及地板砖的地方,瓷砖及地板砖的价格为每平方米________元(大写:________每平方米);
3、每樘门的价格700元(大写:柒佰元整)
4、卫生间门为铝合金或塑钢门,每档案门的价格为200元(大写:贰佰元整每樘),防盗门1樘,价格为________元(大写:________整);
5、卫生间、操作间吊顶为塑料扣板,价格为每平方米35元(大写:叁拾伍元整每平方米);
6、整幢楼的窗户为实德塑钢窗(国家免检产品),单框玻璃;
7、花瓶柱、栏杆、楼梯扶手由乙方购买安装,价格为每米180元(大写:壹佰捌拾元整每米);
8、工程内的灯具、卫生洁具、厨具、窗套由甲方采购,乙方负责安装。
五、线路及管道用料
线管用建材市场销售的中等价格的国家免检产品,电线均为铜芯线,主线用6平方和4平方,插板线用2.5平方,灯头、开关用1.5平方。
六、供水和排污
1、供水管材采用x管,用建材市场销售的国家免检产品;
2、排污管采用c管,用建材市场销售的国家免检产品,规格为75和110管。
七、内墙刮瓷贴石膏线条及外墙漆
内墙刮瓷用的瓷粉、石膏线条及外墙漆采用建材市场销售的国家免检产品,中等价格。
八、屋面工程
整幢楼的屋面为刚性屋面,包括刚性屋面冷拔丝、水泥、砂采购、运输、冷拔丝制安、砂浆制作浇捣、成型、伸缩缝及沥青补缝处理、养护、波型瓦铺贴。
九、层高
一层为3.2米,二层为3米,两层层高共计6.2米(不包括楼板及屋面板厚度)。
十、付款方式
1、开工划线时由______甲方预付乙方材料费肆万元整;
2、基础完工时,由甲方预付乙方________万元整;
3、第一层板面完工时由甲方预付乙方________万元整;
4、第二层板面完工时由甲方预付乙方________万元整;
5、内外墙抹灰完工时由甲方预付乙方________万元整;
6、在装璜中需要买材料由甲方预付乙方________万元整;
7、工程竣工时,并经甲、乙双方验收合格后,甲方应付清乙方所有工程款,甲方应扣乙方3%的质量保证金,在________年后整个工程没有质量问题,甲方应退还乙方3%的质量保证金。
十一、工程期限
开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总工期________天。
十二、乙方责任
一是严格按设计图纸、设计图附注或说明、相关工程施工规范和规定组织施工;
二是有效防范工程质量和安全事故,施工过程中的一切质量和安全事故由乙方承担;
三是确保工期;四是设计图和附注中未明事宜及时与甲方反映协调,对设计缺陷提出合理化建议。
本合同自签字之日起生效,未尽事宜甲、乙双方协商解决。
本合同一式三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
房屋承包建筑合同篇6
发包方:
承包方:
签订日期:
建筑工程劳务施工分包合同
发包方: (以下简称为甲方) 承包方: (以下简称为乙方)
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳务建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,经甲、乙双方共同协商,甲方确定乙方为本工程的劳务分包队,为明确双方在施工过程中各自的责任、权利和义务,促使双方创建条件,搞好配合,保证工程质量和工期,在自愿、平等、互利的基础上,签订合同,由双方共同遵守执行。
第一条、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程概况: 框架结构
4、承包范围和内容:
包安全文明施工、包人工、包周转材料及机械设备,不包含一次性材料或工具。从定位放线开挖基槽,基础人工配合清理、破桩头清理基地开始(破桩由甲方负责),垫层以上及主体结构的钢筋作业绑扎、模板支设、混凝土的浇筑,人力夯实及地下室所有刚性防水层的面层,车库二次浇筑,屋面除防水外的工程,砌墙、粉刷、地坪、压力焊、(不包含:防水、保温、水电安装、电梯、铁丝网、纱布网、油漆、涂料、阳台扶手、楼梯扶、瓷砖、石材、地板砖粘贴、精装修及其它附属配套设施。
第二条、承包价格
1、上述面积计算实行单平方米包干,每平方 363元(不包含税金和管理费)
2、对于超出图纸以外的设计变更的部分,按照河南省20_年预算定额100元/工日进行调整费用。(人防部分按照合同每平米增加材料人工费50元/㎡)
第三条、工期
1、该工程计划于 20_ 年 9月 30 日开工。(主体日历工期为 150 天)
2、如遇下列情况,经甲方现场主管签证后,工期相应顺延。
1)甲方出现特殊情况不能及时提供施工材料。
2)出现影响工期的设计变更。
3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
4)因遇人为不可抗的自然灾害而影响工程进度。
第四条、工程面积计算规则:
基础筏板、屋面及屋面电梯机房按2700平方计算,地下室及地上按实际面积计算,车跑道等都不在计算面积。
第五条、付款方式:
(1)主体结构:总建筑面积暂按21000平方米计,四层封顶支付200万,主体封顶支付200万,砌体和粉刷完成,经验收合格各支付100万。余款在总工程全部验收合格三个月内支付到总工程款的95%,余5%的保修金在保修期满1个月内付清。
(2) 保修期一年,余5%质保金带保修期满后30天内甲方一次性无息付清。在合同约定款项支付前,发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。
(3)甲方将工程款拨付至乙方指定账户,由经乙方授权的专职财务人员办理与甲方的一切财务往来。
第六条、工程履约保证金乙方向甲方交纳工程履约保证金 乙方向甲方缴纳安全质量保证金 五十万元整,基础施工到正负零,退十万元,每层结顶退三万元,余下质保金待本工程竣工,经有关部门验收,无质量、安全事故后,保证金无息一次性退给劳务公司。
第七条、建材及设备供应
1、本工程所用的建筑材料及一级配电箱由甲方供应(如钢板、混凝土、大砂、石子、水泥、砖、水、电等,不含施工设备)。乙方应用料前五天书面提出用料清单,交付甲方材料员,如不按期提供用料单造成乙方停工,由乙方自行承担责任。
2、乙方负责周转材料、施工机械:
1)本工程所需机械设备(如切断机、切割机电焊机、对焊机、调 直机、弯曲机、振动棒、振动器、砼泵、木工用的电锯、电刨、电钻等)。
2)周转材料,除止水带、直螺纹外,其它材料如模板、方木、竹笆、外架用钢管(必须刷黄漆)、扣件、山形卡、垫块、螺丝、螺帽、一次性人防止水螺杆等由乙方负责。
3)小消耗材料(一级配电箱以外的电线、电缆、配电闸、电器开关、绝缘胶带、照明灯具及灯管、铁丝、铁钉、胶带、脱模剂、安全网、安全帽、胶鞋、雨衣、防护手套、粉笔、墨水等)
4)施工工具(如架子车、手推车、铁、水准仪、经纬仪、塔尺、 钢卷尺等)
3、乙方设专人受领甲方到场的各种建材,合理利用,接受甲方现场人员监督、不得浪费,如材料使用超出有关主管部门规定的损耗率时,超出部分材料由乙方承担。
第八条、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范,规程进行施工,并接受甲方现场经理的监督检查。
2、质量等级:合格率达到100%,主体工程达到优质工程。
3、乙方在施工中应按时按质进行施工,经验收后如出现质量达不到标准,第一次无条件返工,并给予20_元罚款;第二次的要求纠正后,如还不能达到质量要求,给予5000元罚款;第三次验收仍没合格,给予10000元罚款,另外还应赔偿甲方的原材料费用。
4、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专职技术人员及管理人员必须书面形式将其姓名、身份、技术人员证件、所分担的工作通知甲方工程师或监理单位。
5、工程质量,按图纸按规范施工,一切工程质量按国家验收标准。
6、乙方接受现场指挥部、监理公司的管理,按受监理公司的合理罚款。
第九条、现场管理及安全文明施工
1、甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度,安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能。
2、乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方承担,保证现场清洁卫生和施工现场的安全,如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责。
3、在施工过程中,如因乙方原因发生安全事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失;
4、乙方提供的工程所需用机具设备、周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。
5、施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买。
6、安全文明施工必须严格按照河南三丰公司的标准执行(所有材料由甲方提供),乙方对甲方提出的安全防护整改应及时落实到位,周转材料除外。
7、乙方人员必须遵纪守法,不打架斗殴、不聚赌、不偷盗、不留妇女和儿童,不在施工现场大小便,否则将根据双方签订的劳务治安责任书处理。
8、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病防止中毒事件发生,有专人保洁。
9、甲方应按要求给乙方参与本工程施工的人员上缴意外保险费用,因工负伤,在医疗期间的医疗费、住院费由乙方先处理,在住院期间务必保存好所有的医疗、医药原始凭证,等病情痊愈后,并根据劳动权威部门鉴定伤残程度,经保险公司赔付后,甲方把保险公司的赔付费一次性转给乙方伤残者。保险公司一次性赔付费以外费用由乙方自行承担。
10、因不服从现场管理人员的指令和不规范操作引起的工伤事故,医疗住院费及一切费用均由乙方负责。
11、工地使用的建筑材料和周转材料,应按规定码放整齐,严格执行标识制度。
12、外架搭设应符合要求及安监站要求,保证使用安全。
13、乙方应对现场日常安全保卫工作承担起全部责任,确保现场安全,无偷盗,无火灾等一切事故的发生。
第十条、双方责任
1、甲方:
1)免费提供施工用水、用电到施工现场内。
2)及时提供所需建筑材料并及时到位,协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。
3)合同签订后,向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位置。
4)派驻现场工程师代表,对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证。
5)按时给乙方结算支付工程款。
2、乙方:
1)施工现场的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工。
2)乙方在工地施工期间应节约用水、用电、如发现施工人员故意浪费用水用电,甲方现场监督人员可对其进行处罚;
3)编制施工组织方案,施工进度计划,需甲方提供建筑材料,设备进场计划,用水、用电计划,开工通知书等,并及时送达。
4)严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期交付和完工。
5)乙方必须加强对农民工的管理工作,如到付款节点,甲方资金不到位,可以往后延迟一层,乙方不得发生农民工围攻甲方办公室、堵路和集体上访闹事等事件,每发生一次,甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外,并要求乙方期限自行处理完毕,否则,甲方有权直接出面解决,所发生的处理费用直接从乙方工程款或履约保证金中双倍扣除,乙方无条件接受。
6)乙方操作人员必须持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上岗证、特种作业操作证、暂住证、计划生育证等政府有关部门要求的建筑从业人员各种证件。
7)乙方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定,严禁招未满十八岁的未成年人及老弱病残人员,必须签订用工合同,切实保护广大施工工人的合法权益;并承担法律责任。
8)乙方负责所辖工区(自己承包范围内)的维护管理,若有损坏 及丢失现象均由乙方负责修复及赔偿。
9)对于甲方分包的工程,乙方应做好配合工作,配合费用已包含 在本合同总价款中。
10)单位工程外墙脚手架拆除后,乙方必须在甲方指定时间内 按要求将施工现场的机械设备、周转材料等乙方物资运出工地,费用由乙方承担。
11)乙方为保证工期,无论采取什么样的措施而发生的费用, 均由乙方自行承担。
12)因乙方组织不力造成的监理单位、建设单位或上级主管部 门的停工、罚款等各类处罚损失均由乙方承担责任。
13)负责场区宿舍、办公室临建基础设施的施工、内部道路平整、基坑、现场排水和清理现场的用工。
14)乙方人员进场前必须经过施工安全教育。遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。签订合同时,必须具有有效劳务公司资质。进场编制施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件,配合办理劳务用工证等有关手续。
15)乙方应保证农忙期间和节假日施工的劳动力,保证连续施工人员不得少于正常施工期间施工人数的80%(甲方约定人数),因劳动力缺少而影响施工进度给予1000元以上罚款。
16)乙方负责施工现场的安全防护设施及各种成品和半成品、产品的保护工作,因保护不善而损坏的,照价赔偿或无条件返修,乙方应对机械设备做到及时维修或者更换。
17)乙方应设专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。乙方施工人员因违章作业、野蛮操作,从而导致安全事故发生,甲方视情节给予10000-50000元的罚款,乙方应承担全部安全责任和费用,甲方概不负责。
18)乙方在接到甲方每层拆模通知后进行拆模,5日内完成本楼层的拆模工作,其周转材料按甲方根据现场要求进行运转,每完成一层必须清扫干净。如果超出要求时间的,每层每天罚款1000元;乙方要保护模板的强度,防止涨模、跑模,起皮的模板要及时跟换。
19)乙方在每层每层拆完模板后开始进行砼的修复工作,确保外观质量,15日内将现浇砼修复务必完毕,每超过5天罚款500元,项目部如果聘请其他人员,此费用从乙方工程款中扣除,且每层接受罚款1000元;砼的漏振和烂根较为严重的甲方处罚乙方每处1000元,并及时处理。
20)乙方施工人员进场后向甲方呈报管理班子及各种人员名单,教育单位职工遵纪守法,严禁以各种形式偷盗甲方施工各种相关财务,一经发现,甲方对乙方以一罚十的处罚。
21)为保证质量,乙方承诺一层—四层使用新模板。22)凝土采用商品混凝土,要求混凝土按图计算量损耗控制在0%以内;钢筋损耗按项目审核后的钢筋下料表控制在1%以内;砌体损耗率控制在1.5%以内;水泥、砂、石根据设计图纸及现场实际配合比控制在2%以内,吊篮脚手架及外架防护在乙方完工二个月内必须无条件提供给甲方使用,超过期限,甲方承担租金费用;乙方拆除外架前必须经甲方同意后方可拆除。
23)乙方各施工班组的服装必须统一。否则,发现一次罚款50元。
第十一条、违约责任及合同解决
违约责任:
1、由业主、甲方原因造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用,导致工程无法顺利向下进行,甲方15日之内结清乙方全部已完成工程量的工程款,乙方退场。
2、合同签订后,不经双方同意任何一方不得随意变更或解除,若任何一方单方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。
3、由于乙方原因,不能按合同约定期限交工的,甲方有权对乙方进行处罚。
合同解决:
具体下列情况之一的,甲方可以解除合同,乙方无条件退场,同意先退场后结算,按乙方已完成工作量60%进行结算,乙方并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权利。
1、乙方自行将承包工程转包,甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍,合同保证金不退,并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负责。
2、乙方在试用期内,发现不符合录用条件的(即没有能力继续完成施工)。
3、乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、施工进度,不能保证安全生产,无视文明施工的。
4、乙方严重违反甲方的规章制度和劳动纪律的,经多次劝说仍不改正的。
5、多次拖延工期,多次验收不合格。
第十二条、争议的解决方式及工程保修:工程保修期为乙方粉刷完成后一年,保修期内乙方必须无条件进行质量保修,若因乙方不按照合同进行维修所造成的损失将由乙方承担一切损失。
第十三条、
1合同执行过程中,发生争议,双方协商解决,协议不成可直接 向工程所在地人民法院起诉。
2、其他合同未说明事项,一律按《中华人民共和国合同法》和《建 筑安装工程劳务承包合同条例》规定执行。
3、本合同一式份,双方各持 份,双方已盖章签字, 乙方交纳质保金后生效。
发包方:
代表人:
年 月
承包方: 代表人: 年 月 日 日
房屋承包建筑合同篇7
委建方:__________(以下简称“甲方”)
身份证号:________
联系电话:________
联系地址:________
承建方:__________(以下简称“乙方”)
身份证号:________
联系电话:________
联系地址:________
甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商一致达成房屋建筑承包协议,订立本合同,供双方共同遵守:
第一条:建民房概况
1、本合同建房位置为:________。
2、房屋类型:共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构三层楼房。附房屋设计图。
3、房屋面积(允许实际误差±__%):东侧房屋总面积为______平方米。西侧房屋总面积______平方米。
第二条:承包方式
包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的'地板砖,施工仍归乙方。
第三条:工程款及支付方式
1、本合同为固定工价,根据房屋面积按每平方____元计算,工程总价款为人民币______万元(大写______万元)。
2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方_____元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方人民币______万元(大写______万元);待第三层施工完毕甲方支付乙方人民币______万元(大写______万元);待第五层施工完毕甲方支付乙方人民币______万元(大写______万元)。东侧施工完毕进行西侧房屋施工,待第一层施工完毕甲方支付乙方人民币______万元(大写______万元);待第三层施工完毕甲方支付乙方人民币______万元(大写______万元)。以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方人民币______万元(大写______万元),剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。
第四条:
工期__个月,自____年__月__日至____年__月__日。
第五条:工程质量
1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应及时提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方承担。
2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。由此导致的工期延误均有乙方承担。
第六条:安全责任
甲乙双方应积极配合,保证施工现场安全,防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。
第七条:违约责任
1、因乙方责任导致工期拖延,房屋未能及时验收的,每迟延一日滞纳金为_____元。
2、非因乙方责任导致工期拖延的,拖延部分双方互不追究,工期相应顺延。
第八条:其他约定
1、工程施工过程中,甲方中途提出工程变更的,应由甲乙双方协商一致后进行,工期相应顺延。
2、本工程保修期为2年,保修期内发现或发生问题,乙方应负责维修。
第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(签章):_________
乙方(签章):__________
签订地点:____________
签订地点:______________
签订日期:____年__月__日
签订日期:____年__月__日
房屋承包建筑合同篇8
第一条 合同当事人、签约时间和地点
1.1 本合同当事人
1.1.1 发包人: 以下简称:甲方
地址:
家庭住址:
身份证号码:
联系电话:
1.1.2承包人: 以下简称:乙方
地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
地址:
家庭住址:
身份证号码:
联系电话:
1.2 本合同签订时间: 年 月 日。
1.3 本合同签订地点: 。
第三条 标的房屋
3.1 标的房屋为位于 市 路 号 的由发包人持有的“ ”项目地上第 层整层(以下简称“该房屋”)。该房屋发包建筑面积约为 平方米。甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用。
3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方123
14.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责,具体为:
14.5.1 标的房屋场内保安、保洁。
14.5.2 标的房屋场内所有机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行;如承包人及承包人顾客使用不当造成的设备、设施、结构损坏,由承包人承担维修费用或更换费用,所造成的损失及后果由承包人承担。
14.5.3 承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新。
14.6 发包人根据本条约定应承担的物业管理责任,发包人、产权人或业主委员会(注:发包人、产权人参加业主委员会)可以委托物业管理企业管理,承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系,发包人和物业管理企业不得干预承包人根据本条约定行使相应的物业管理权利和义务。
14.7 关于物业管理的责任划分及费用分摊,在双方办理交房手续时根据工程的实际状况和本条约定的原则,在与物业管理公司根据上述物管原则签定《物业管理合同》时明确。
第十六条 投保责任划分
16.1 所有权不属承包人的房屋和设备、设施,其保险责任归发包人。
16.2 所有权属承包人的设备、商品和商业经营责任,其保险责任归承包人。
第十八条 承包人保证事项
18.1 保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续,具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格。
18.2 保证每年度,应向发包人协助提供相关证照和文件,以便发包人办理《房屋租赁许可证》续期,以维持租赁证照的有效性。
18.3 保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续,自行选定具有合法资质等级的施工队伍,安全施工,不得损害发包人标的房屋主体结构,并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的`验收合格文件,且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸。发包方有义务协助乙方办理消防验收等手续。
18.4 装修竣工验收后,承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前六日内书面征得发包人同意。
18.5 保证本合同约定用途使用标的房屋,并不得违法使用标的房屋,不能擅改变标的房屋的功能。
18.6 保证按使用规范正常、合理使用标的房屋和设备,不得损坏标的房屋和各类设备及设施。
18.7 保证在改造及装修过程中和租赁期限内,不得破坏标的房屋的基本结构或有危及基本结构安全的行为,任何与结构有关的改变必须书面报送发包人同意。承包人保证在合同有效期内,不得将标的房屋部分或整体使用权对与经营本合同约定业务无关的第三人转租(乙方投资或者参与经营的公司不受此限);在保证经营主体的前提下,承包人经营范围内的多种经营发包可以自主决定。
18.8 如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜,未侵害承包人的承包权和使用权,承包人保证继续履行本合同。
18.9 承包人违反上述承诺,由承包人承担全部法律责任;如因此给发包人或其他第三人造成经济损失,由承包人承担全部赔偿责任;如因此导致本合同无法履行,发包人有权解除本合同,承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金。
18.10 承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果承担法律责任,包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等。
18.11 承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用。
18.12 以上承包人保证事项不能在60天内完成或改变,发包人有权解除合同并视承包人违约。
第二十条 合同变更和解除
20.1 经双方协商一致,可变更或解除本合同。
20.2 发生本合同约定的解除合同事由,取得解约权的一方有权在该事由发生后60日内以书面形式通知对方解除合同,逾期视为自动放弃解约权。除本合同其他条款另有特别约定外,自通知依法送达之日起30日内,如双方没有就继续履行合同达成书面协议或受通知方没有提起请求继续履行合同的诉讼或仲裁,本合同解除。因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同,违约方应根据本合同相关约定对守约方承担赔偿责任;守约方自动或书面承诺放弃解约权,除守约方当时另有书面声明或通知外,不免除违约方的违约赔偿责任。
20.3 发生不可抗力,导致本合同部分或全部不能履行,双方均有权解除本合同或要求变更合同内容。本合同所称不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实,包括地震、台风、火灾、战争、社会剧烈动乱、严重流行性传染疾病等灾害。
20.4 本合同生效后,非依本合同上述约定或法定事由,双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同,否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失,如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资,则还应承担如下责任:如发包人单方强制解除合同,应双倍返还承包人已经付定金,同时应返还承包人已付(垫付)任何款项,并按承包人投资原值(包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用)赔偿承包人投资损失。如承包人单方面强制解除合同,应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用(包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税)。赔偿完毕后,本合同解除。一方单方强制终止合同,另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求继续履行本合同。
20.5本合同在依法或依约正式解除前,除本合同另有特别约定外,双方均应继续履行本合同约定的义务。
20.6出现下述20.7、20.8、20.10的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应双倍返还乙方已付保证金。如出现下述20.9、20.11、
20.12的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方。
20.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付,延迟超过30日的;或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达30日(含30日)以上的。
20.8甲方负责的影城消防工程(由于承包人方案或装修影响除外)未能按时完成,或未能按时通过政府主管部门验收,延迟乙方开业超过30日的。
20.9甲方对建筑和/或对最后竣工的租赁场地做改变,未及时通知乙方;租赁场地承重结构出现严重质量问题(由于承包人装修工程超过设计荷载除外)致使乙方不能正常对外营业,甲方在合理期限内不能解决的。
20.10甲方未能按时提供乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的,延迟乙方影城开业超过30日。
20.11甲方提供的物业管理服务、公123
第二十二条 保密条款
第二十三条 关于违约责任
会计实习心得体会最新模板相关文章:
★ 承包租赁合同8篇